АвторСообщение
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.08.10 09:45. Заголовок: Стройки саммита АТЭС


Большая стойки России под руководством Минрегиона и других.
есть схема участников http://ddmr.ru/coordination


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
Ответов - 272 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All [только новые]


администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.01.11 15:44. Заголовок: Галя Г. пишет: Так ..


Галя Г. пишет:

 цитата:
Так пишут только дураки или отморозки, манипулирующие мнением населения.


Много хабаровских фирм работает на саммите, ишаев свое дело сделал :))

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.01.11 17:02. Заголовок: Галя Г. пишет: Так ..


Галя Г. пишет:

 цитата:
Так пишут только дураки или отморозки, манипулирующие мнением населения.
И чо писать-то ни о чем? Может это вообще все выдумано. Ни одного конкретного факта, ни одного конкретного лица. А если в целях следствия не раскрывается, тогда зачем трепаться?


У них гимн такой:
Если кто то.... кое где .... у нас порой.... чесно....жить не хочет...

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.11 06:58. Заголовок: По призыву Президент..



 цитата:
По призыву Президента страны МВД возбудило уголовное дело против строителей

ВЛАДИВОСТОК. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА — МВД обвинило строителей объектов саммита АТЭС во Владивостоке, проведение которого обойдется России в $20 млрд, в уклонении от налогов и в даче взяток. Схемы ухода стандартны — через субподряд. Процесс может стать показательным, не исключают эксперты.
Фирму, строящую объекты к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке, заподозрили в уклонении от налогов, сообщило главное управление МВД по Дальневосточному федеральному округу.
По договору подряда компания должна была построить линию электропередачи, соединяющую Владивосток и другие районы юга Приморского края. Собственные ресурсы фирмы были слишком малы для такого объема работ, и ее владелец заключил несколько субподрядных договоров с другими компаниями.
По версии следствия, некоторые из этих договоров были фиктивными. Деньги, якобы причитавшиеся субподрядчикам, на самом деле переходили владельцу хабаровской фирмы-подрядчика (фирма предпринимателя была зарегистрирована в Хабаровске). При этом бизнесмен завысил стоимость выполненных работ в документах о вычете НДС и занизил налоговую базу по налогу на прибыль.
Следователи полагают, что ущерб, нанесенный государственному бюджету действиями предпринимателя, составил 17,5 млн рублей.
Возбуждено дело по 199-й статье Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организации). Она предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, в отношении владельца фирмы возбудили отдельное дело о даче взятки. Некий милиционер сообщил руководству, что бизнесмен предложил ему 1,7 млн рублей за уничтожение доказательств уклонения от налогов. Для вида милиционер согласился принять взятку. В момент передачи аванса в размере 500 тысяч рублей бизнесмена задержали. За попытку дачи взятки предпринимателю может грозить до 8 лет лишения свободы.
11 января этого года президент Дмитрий Медведев указал на необходимость антикоррупционного сопровождения больших спортивных и других проектов. На заседании совета по противодействию коррупции он уточнил, что имеет в виду не только Олимпиаду в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018-м, но и саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году.
«Эта тема, которая должна быть в зоне повышенного внимания всех правоохранительных и контрольных структур, требуется совместная работа Генпрокуратуры, Счетной палаты», — подчеркнул Медведев.
Эксперты не исключают, что задержание бизнесмена могло быть реакцией властей на заявления президента. «Мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда
кто-то из обвиняемых проходит через «воронку правосудия», а кто-то избегает справедливого наказания. Возможно, злоупотребления связаны с масштабностью стройки государственного значения»,
предполагает юрист компании «Налоговик» Дмитрий Липатов. «Использование посредников в хозяйственной деятельности не может говорить о получении необоснованной выгоды», — добавляет эксперт. Обвинению придется доказывать незаконность привлечения субподрядчиков. А «закрыть» предпринимателя за взятку гораздо проще, чем за уклонение от уплаты налогов, резюмирует юрист.
Россия стала рекордсменом по размеру средств, направляемых на организацию саммита АТЭС. Подготовка к саммиту, который пройдет во Владивостоке в 2012 году, осуществляется в рамках специальной федеральной программы, общие траты составят 662 млрд рублей, из которых 202 млрд должно быть выделено из федерального бюджета. Затраты на проведение непосредственно самого саммита ранее оценивались в 284 млрд рублей (около $10 млрд).
«Япония истратила на прошедший в 2010 году саммит $194 млн, Сингапур в 2009 году израсходовал $71 млн», — отмечает научный сотрудник отдела исследований современной Азии в Российском институте стратегических исследований (РИСИ) Илья Усов. «В регионе будут создавать почти всю инфраструктуру», — добавляет эксперт.
Для саммита планируется построить дороги, мосты, причалы, гостиницы, океанариум, конференц-центр и другие объекты. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, благодаря подготовке к саммиту Владивосток стал одним из самых динамично развивающихся городов страны.
Организация саммита в отдаленном регионе имеет смысл, считают эксперты. «Россия стремится показать, что она является евразийской державой и вектор нашей внешней политики больше не направлен только на Евроатлантический регион. Другая задача, неразрывно связанная с первой, — это участие в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — поясняет Усов, сообщает Газета.ру.
А РИА «Восток-Медиа» задает исполнительной власти и правоохранительным органам вопрос: назовите фирму и имя взяткодателя — страна должна знать своих «героев».



http://vostokmedia.com/n94212.html<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.11 07:44. Заголовок: Собственные ресурсы..




 цитата:
Собственные ресурсы фирмы были слишком малы для такого объема работ


Если конкурс выиграла,то (№ закона паулевского забыл) ,какая разница следствию,ведь все по честному по взяткоемкому.

 цитата:
задает исполнительной власти и правоохранительным органам вопрос: назовите фирму и имя взяткодателя — страна должна знать своих «героев».


Хотелось так же название СРО, к которой приписана фирма "героя".

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.11 11:01. Заголовок: Покушение на диверси..


Покушение на диверсию
Строителей президентского корпуса на острове Русский обвиняют в преступной халатности

Глава приморской строительной компании «Экстрим» обратился в Управление ФСБ по Приморью с заявлением «о признаках покушения на диверсию» при строительстве одного из корпусов гостиницы для гостей саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2012 года. Заявитель попросил чекистов «принять меры госбезопасности» на важном объекте. Сомнения в качестве возводимых объектов есть у строителей, экспертов, контролирующих органов и политиков.

Корпус № 5 гостиничного комплекса «Северный» на острове Русском называют президентским, поскольку предназначен он для VIP-гостей саммита АТЭС. После форума здание будет передано под общежитие Дальневосточному федеральному университету. ООО «СК «Экстрим» (работает на строительном рынке Приморья восемь лет) в 2009 году занималось разработкой котлована под гостиницу и устройством ее фундамента. Строители также выполнили часть плиты основания, но от дальнейших работ отказались: подрядчик – ООО «Интерстрой М» – не спешил вовремя авансировать работы и расплачиваться за выполненную работу. Тогда за заливку фундамента взялась московская строительная компания ООО «Моноблок».

«Скрытые строительные работы, к которым относится установка арматуры и заливка бетона будущего фундамента, вопреки требованиям СНиПов (нормативных строительных правил. – «НГ») выполнялись без надзора заказчика, бетон заливался зимой без специальных химических добавок и с нарушением технологии, не был сделан отвод грунтовых вод, – перечисляет нарушения глава «Экстрима» Рамир Галимов.
– Работы выполняли люди с криминальным прошлым, недоброжелательно относящиеся к правопорядку и власти в России». Свои подозрения глава «Экстрима» подтвердил выводами экспертов отдела Государственного строительного надзора департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля Приморья, проверявшими по его жалобе объект.

Свой поступок Рамир Галимов объяснил «НГ» беспокойством за собственную деловую репутацию: «Рабочие в сильный мороз лили некачественный бетон без вибрации прямо на арматуру. Раствор тут же замерзал, а значит, в нем наверняка остались пустоты. В этом корпусе после саммита будут жить три тысячи студентов, если фундамент не выдержит нагрузки, то произойдет крушение. Строители к тому времени уедут из России, а мне вменят диверсионные действия, приведшие к человеческим жертвам».

Начальник УФСБ по Приморскому краю Александр Вяткин перенаправил заявление Галимова в краевую прокуратуру, в компетенцию которой, по его мнению, входит расследование подобных дел. Ответ главного чекиста края заявитель направил на Лубянку.

Были ли у строителей намерения подложить «бомбу» под президентскую гостиницу или это попытка отомстить подрядчику – могут доказать только компетентные органы. Руководство «Экстрима» сейчас ведет арбитражные тяжбы с фирмой «Моноблок», тщетно пытаясь больше года получить 7,9 млн. руб. за вскрышные работы, разработку грунта и т.д. под строительство другого объекта – спорткомплекса на острове Русском. В подобном положении оказались еще две приморские компании, работавшие с «Экстримом» на этом же объекте. По подсчетам Рамира Галимова, на двух объектах саммита АТЭС они не только не заработали, а терпят миллионные убытки.
Внушающий опасения руководству «Экстрима» корпус, как и 10 аналогичных зданий гостиничного комплекса, построен: завершены кровельные работы, остекление, внутренняя отделка, специальные и сантехнические работы, в помещения подано тепло. Три турецкие компании приступили к отделке будущих президентских номеров. А около пятого корпуса уже благоустроена территория и высажены деревья. Насколько надежен фундамент под ним и обоснованны ли опасения строителей – покажет время.

В Приморье вспоминают, как минувшим летом бывший преподаватель кафедры «Мосты и тоннели» Дальневосточного

госуниверситета путей сообщения Юрий Рязанов красочно описал в письме президенту, как подрядчики мостов, строящихся в столице Приморья к саммиту АТЭС, нарушают технологии. Эксперт сообщал: опоры мостов «запроектированы безграмотно, и обеспечить их надежность невозможно», мол, они «могут рухнуть, не дожидаясь сдачи в эксплуатацию».

Контролирующие органы периодически отчитываются о проверках строек, а в генподрядных организациях даже жалуются, что на одного рабочего порой приходится по два десятка проверяющих. Но эта тема все равно волнует в Приморье экспертов, строителей, Дальневосточную дирекцию Минрегионразвития РФ, курирующую стройку, политиков. В 2010 году на приморскую «стройку века» было выделено 210 млрд. руб., все деньги дошли до госзаказчиков с генподрядными организациями и были освоены. Рекордная скорость, с которой растут постройки, вызывает опасения у руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Владимира Беспалова: «При таком аврале на стройке в качестве работ можно сомневаться». Спикер приморского парламента Виктор Горчаков уверен, что запланированные объекты к саммиту будут сданы: «Сомнения и споры вызывает их качество, и об этом сейчас идет много разговоров на разных уровнях. Контрольные органы пытаются выполнить свои функции до конца».
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев недавно всерьез раскритиковал работу окружных управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора, контролирующих стройки АТЭС. «Качество работ иногда вызывает большие нарекания, – согласился с «НГ» во время видеоконференции с журналистами Виктор Ишаев. – Приехал на строящийся аэровокзальный комплекс Владивостока: зима, морозы стоят. Строители заливают несущие конструкции. Смотрим качество бетона: на первом этаже нормально – делали в теплый период, на втором этаже – хуже, на третий этаж поднялись – там обваливается все. Будет досадно и стыдно, если построим такие объекты, а они будут некачественные».

Владивосток

http://www.ng.ru/regions/2011-01-21/1_pokushenie.html<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.11 17:52. Заголовок: Жители Артема два дн..



 цитата:
Жители Артема два дня сидели без света
Сразу три аварии на линии электропередач произошли из-за земляных работ

Популярная шутка 90-х: «если в кране нет воды, а в розетке тока, значит вы недалеко от Владивостока» - сейчас снова актуальна. «Раскопки» в рамках большой стройки, которая охватила юг Приморья, зачастую оборачиваются проблемами для потребителей. Так, 20 и 21 января жители нескольких районов Артема остались без света.

Первая авария случилась в минувший четверг в поселке Угловое. Без света жителей оставило ОАО «Комлекс» - субподрядчик «Примавтодора». Они вели работы под строящимся виадуком на гострассе «Владивосток – Хабаровск» и повредили практически новую кабельную линию. Буквально в тот же день кабель разорвал частный предприниматель, строивший забор. Сотрудникам горэлектросети пришлось как можно скорее восстанавливать линию, чтобы вернуть потребителям свет. На следующий день, 21 января, в районе улицы Вокзальной в Артеме раскопки ООО «Сигналстроя» снова вывели из строя кабельную линию.

- В настоящее время Артемовская электросеть подсчитывает стоимость понесенного ущерба, который нарушители должны восстановить, ими же занимается и административная комиссия, - сообщили в пресс-службе Артемовского городского округа.

Помимо этого глава Артема поручил разработать соответствующее положение, которое бы влекло серьезную ответственность за производство земляных работ без согласования и в отсутствие представителя электросетей.


http://kp.ru/online/news/817983/<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.11 15:16. Заголовок: Во Владивостоке напа..


Во Владивостоке напали на свидетеля по делу о сговоре на стройках саммита АТЭС

 цитата:
Светлана Вавренюк, заместитель директора по науке "ДальНИИС РААСН", подверглась нападению и находится в больнице. Это произошло в пятницу вечером в подъезде дома. У родственников пострадавшей есть основания полагать, что нападение не было обычным хулиганством: женщина говорила, что ей неоднократно угрожал бывший директор "ДальНИИС".

Напомним, завтра Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю рассмотрит дело, возбужденное в отношении «ДальНИИС РААСН», ООО ИГ «Пионер» , ООО «Брокеридж», ФГУ «Дальневосточная дирекция» и ООО «МегаСтрой» по признакам нарушения статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Как сообщили корреспонденту VL.ru родственники пострадавшей, кроме жалоб Светланы Вавренюк на угрозы, о том, что нападение не было обычным хулиганством, говорят два факта: во-первых, у женщины нападавшие ничего не забрали, во-вторых, к нападению явно готовились заранее — перерезав провода домофона.

Сейчас Светлана Вавренюк находится в "1000-коечной" больнице. Мы связались с ней по телефону. Светлана Вавренюк подтвердила факт угроз со стороны бывшего директора. И сообщила, что написала заявление в милицию по этому факту еще до нападения. По словам Светланы Вавренюк, нападавших было двое и они были вооружены. Но подробностей она сообщить не может: нападение было стремительным.

Стоит отметить, что летом 2010 года в отношении бывшего директора УБЭП УВД по ПК возбудило уголовное дело. Фигуранту вменялось нарушение условий проведения конкурса по заключению контракта на приобретение автомашины, необходимой для инспектирования строящихся объектов АТЭС. Сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету, составляла 3,2 миллиона рублей. После этого случая директор ушел с должности. По словам Светланы Вавренюк, 13 января состоялся суд — уволенный пытался восстановиться в должности. Но ему было отказано. А Светлана Вавренюк выступала в суде в качестве свидетеля.



http://news.vl.ru/vlad/2011/01/26/84415/<\/u><\/a>



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.11 13:57. Заголовок: Власти Дальнего Вост..


Власти Дальнего Востока потребовали еженедельных отчетов о подготовке к АТЭС-2012

 цитата:
Заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Александр Полещук на совещании во Владивостоке потребовал предоставлять в еженедельном режиме отчет о строительстве объектов к саммиту АТЭС 2012 года, чтобы предотвратить вероятный срыв графика. Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» сегодня, 28 января, главный советник департамента миграционной и информационной политики полпредства Евгений Аношин, соответствующее протокольное решение по итогам совещания должно быть утверждено в понедельник, 31 января.

«Самый главный вопрос, обсуждавшийся вчера на совещании, касался сроков строительства объектов к саммиту и наметившегося отставания от графика, – заявил «ФедералПресс» Евгений Аношин. – Поэтому готовящееся протокольное решение по итогам совещания во Владивостоке требует каждую неделю отчитываться о выполнении работ, чтобы подготовиться к саммиту в срок. Документ скорее всего будет подготовлен в понедельник, и его подпишет полпред президента РФ в ДФО Виктор Ишаев».

Как сообщал «ФедералПресс», 27 января на совещании во Владивостоке Александр Полещук подверг беспрецедентно резкой критике ход строительства объектов к саммиту АТЭС 2012 года. Заместитель полпреда выразил «настороженность» по поводу выполнения 44,3 % вместо необходимых 45 % от общего объема работ. Чиновник также обратил внимание на значительное отставание при строительстве нового аэровокзала во владивостокском аэропорту Кневичи и моста через бухту Золотой Рог, составляющее соответственно восемь и пять месяцев. В частности Александр Полещук предложил вмешаться в ситуацию прокуратуре.


http://fedpress.ru/federal/polit/vlast/id_216025.html<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.11 14:06. Заголовок: Строители Дальневост..


Строители Дальневосточного федуниверситета опровергают информацию о диверсии

 цитата:
Госзаказчик строительства ДВФУ Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ и генеральный подрядчик ЗАО «Крокус» опровергают информацию о якобы диверсии на строительстве дальневосточного федерального университета, исходящую от ООО СК «Экстрим» и растиражированную в СМИ, считая ее недостоверной, ангажированной и намеренно искажающей истинное положение вещей.

«Госзаказчиком строительства ДВФУ проведена проверка относительно достоверности публикации в «Независимой газете» «Покушение на диверсию. Строителей президентского корпуса на острове Русский обвиняют в преступной халатности» от 21.01. 2011 г., перепечатанной рядом СМИ. По данному факту сделаны все необходимые запросы в УФСБ по Приморскому краю, прокуратуру Приморского края и изучена вся документация, касающаяся строительства корпуса №5. Итогом данной работы стало выявление недостоверной информации в данной публикации. Ряд моментов данной публикации требует дополнительного разъяснения», - - сообщила ИА VladNews Екатерина Черненко, пресс-секретарь Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».

Обращение от имени руководителя ООО СК «Экстрим» в УФСБ по Приморскому краю датируется 11 августа 2010 г. Из УФСБ 17 августа 2010 г. материал был перенаправлен в прокуратуру Приморского края, сотрудники которой 20 августа 2010 г. передали данные материалы для проверки специалистам органов архитектурного и строительного надзора Администрации Приморского края. Органы архитектурного и строительного надзора выявили незначительные нарушения при проведении работ – в частности, из-за отключения электропитания прогревания бетона зимой 2010 г. возникло промерзание части бетонной плиты.

Данная недоработка генподрядчиком строительства ЗАО «Крокус» была устранена по согласованию с группой авторского надзора «ЦНИИЭП жилища» в течение августа-сентября 2010 г. В настоящее время никаких претензий со стороны органов архитектурного и строительного надзора администрации Приморского края к корпусу №5 не имеется. Обвинения руководителя компании СК «Экстрим» в ходе данной проверки не подтвердились.

В своем заявлении в адрес УФСБ по Приморскому краю руководитель ООО СК «Экстрим» Рамир Галимов сообщил о том, что при строительных работах по сооружению корпуса №5 не проводился контроль со стороны заказчика. Данная информация также является недостоверной и опровергается имеющимися государственным контрактами о строительном контроле и авторском надзоре. На территории стройплощадки ДВФУ в круглосуточном режиме работает оперативный штаб строительства, в котором работают сотрудники отдела руководителей проектов и оперативный дежурный ФГУ «Дальневосточная дирекция». Кроме того, 365 дней в году в круглосуточном режиме на строительстве ДВФУ в рамках строительного контроля согласно госконтракту работают 20 сотрудников группы авторского надзора и технадзора.

Ответ на то, зачем руководству ООО СК «Экстрим» понадобилось намеренно вводить в заблуждение общественность и правоохранительные органы, прост.

Данная информационная диверсия продиктована хозяйственным спором между СК «Экстрим» и ООО «Моноблок» (одной из компаний - подрядчиков по строительству ДВФУ) касательно невыплаты суммы в размере 7,9 млн. рублей со стороны последней в адрес ООО СК «Экстрим». Этот спор был рассмотрен в трех судебных арбитражных инстанциях Дальнего Востока и завершился в конце декабря 2010 года тем, что исковые требования ООО СК «Экстрим» не были удовлетворены. Согласно имеющимся исковым заявлениям, ООО СК «Экстрим» занималось не строительством объектов ДВФУ, а предоставлением услуг строительной техники и самоходных механизмов. Это является, кроме всего прочего, доказательством того, что данный субподрядчик не является профессионалом в строительстве и не имеет компетенции оценивать качество строительных работ.

Таким образом, в своем обращении в правоохранительные органы Рамир Галимов ввел УФСБ по Приморскому краю и прокуратуру Приморского края в заблуждение относительно своей роли в строительстве объектов ДВФУ, фактически подменив услуги по предоставлению техники строительными работами. Кроме того, не сумев доказать в трех судах свои притязания на сумму иска, предпринял попытку ввести в заблуждение общественность.

24 января 2011 г. по инициативе ФГУ «Дальневосточная дирекция» органы прокуратуры Приморского края начнут повторную проверку опубликованной в «Независимой газете» Рамиром Галимовым информации с целью прояснения ситуации с появлением данной ничем не подтвержденной публикации.



http://vladnews.ru/2011/01/24/38771.html<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.11 14:52. Заголовок: Битва вьетнамцев про..


Битва вьетнамцев против корейцев на стройке моста во Владивостоке

 цитата:
Ролик, снятый на строительстве одного из объектов, строящихся во Владивостоке к саммиту АТЭС, появился в сети,сообщает prim.tv.
По версии тех, кто разместил видеозапись, драка возникла между вьетнамцами и корейцами. По данным РИА PrimaMedia, в результате "побоища" были госпитализированы пятеро строителей.
Из-за чего возникли разногласия, неизвестно. Однако, на записи отчетливо видно, что представители различных национальностей взяли в руки металлические прутья, лопаты, палки и принялись выяснять отношения. Остановить их пытались, однако удалось это не с первой попытки.
Напомним, стычки между представителями разных национальностей происходят на многочисленных стройках саммита АТЭС регулярно. Лидером по количеству стычек между трудящимися является Дальневосточный федеральный университет на острове Русский, генеральным подрядчиком строительства которого является ЗАО "Крокус интернейшнл".
Так, массовая драка между рабочими разных стран - гражданами КНДР и КНР – произошла в помещении строящегося корпуса №20 ДВФУ в декабре 2010 года. В результате происшествия никто серьезно не пострадал. Несколько граждан КНР и КНДР обратились за медицинской помощью с ушибами и легкими травмами. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Чуть ранее рабочие из Узбекистана, приехавшие для осуществления отделочных работ в корпусе №7 ДВФУ, учинили драку с сотрудниками столовой №1, расположенной возле штаба строительства объектов саммита АТЭС в поселке Аякс на острове Русский. В ходе драки было повреждено имущество столовой. Сотрудники милиции задержали 25 человек, участвующих в погроме, до выяснения обстоятельств.

По утверждению пресс-службы дальневосточного филиала ЗАО "Крокус интернейшнл", конфликт произошел на бытовой почве.


http://ptr-vlad.ru/news/crime/42010-bitva-vetnamcy-protiv-korejjcev-na-strojjke-mosta.html<\/u><\/a>


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.11 15:17. Заголовок: ОАО "Газпром"..


ОАО "Газпром" должен до конца января найти древесину, потерянную на Дальнем Востоке

 цитата:

Скандал с вырубкой лесов в регионе под строительство магистрального газопровода продолжается

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, PrimaMedia. Скандал с вырубкой лесов на Дальнем Востоке под строительство магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" продолжается. ОАО "Газпром", курирующему проект и подрядные организации, не уследившему за тем, чтобы вся древесина была под отчетом и чтобы государство смогло заняться ее реализацией, до конца января должно найти пропавшие кубометры. Эксперты считают, что подобные случаи являются следствием полной бесконтрольности со стороны правоохранительных органов и рекомендаций свыше не мешать строительству крупных объектов, сообщает корр. РИА PrimaMedia.

Согласно справке Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному федеральному округу (документ находится в распоряжении редакции), при разработке трассы подрядными организациями ООО "Газпром Инвест Восток" на территории Хабаровского края фактически заготовлено 227,6 тыс. кубических метров, а складировано с указанием места всего 22,9 тыс. кубических метров (10,1%).

"Сведения о местонахождении 204,7 тыс. кубических метров древесины, что составляет 89,9% от общего объема фактически заготовленной, отсутствуют" - констатируют чиновники федеральной службы.

В настоящее время на ОАО "Газпром" заключил 46 договоров аренды лесных участков, зарегистрированных в органах юстиции для строительства магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", в том числе 8 участков на территории Хабаровского края, общей площадью 2600 гектаров и 38 участков на территории Приморского края, общей площадью 919,95 гектаров.

По состоянию на 1 декабря 2010 года ООО "Газпром инвест Восток" не предоставил сведений в Управления лесами Хабаровского и Приморского краев о местонахождении и объемах заготовленной древесины, которые в свою очередь не могут предоставить необходимую информацию в территориальные управления Росимущества в Хабаровском и Приморском краях для организации торгов по ее реализации.

"Затягивание сроков реализации приводит к потере товарных и качественных свойств древесины и резкому снижению её стоимости, вследствие чего бюджеты могут недополучить миллионы рублей. Кроме того, складывающаяся ситуация создает предпосылки коррупции в виде хищения и незаконной реализации древесины", - отметил сотрудник департамента Росприроднадзора по ДФО.

"Мы серьезно занимаемся этим вопросом, - заверил РИА PrimaMedia начальник управления лесами правительства Хабаровского края Владимир Болтрушко. - Газпрому дали срок – до 29 января найти пропавшую древесину. По исходу этого срока дело будет передано в прокуратуру и виновные будут наказаны по всей строгости закона".

"Проблема заключается в том, что лес законно вырубили, а древесину использовать не смогли. Скорее всего, компаниям-подрядчикам заплатили деньги, чтобы они быстрее выполнили свою работу, а такими "мелочами", как реализации и транспортировка леса, заниматься никто не захотел, - считает Сергей Березнюк, директор благотворительного фонда "Феникс", входящего в международный Альянс по сохранению амурских тигров и леопардов. – Здесь зафиксировано огромное количество нарушений, сами государственные инспекторы говорят, что им руководство поручило не лезть в это дело. Полная бесконтрольность со стороны правоохранительных органов, чтобы не помешать проекту. Часть наверняка разворована, часть леса зарыта, часть сожжена".

"Я считаю тот факт, что древесину не могут найти, государственным преступлением. Людям нужен лес! Ситуацию со сдачей так называемого "лишнего" леса сильно затруднили. А зачем? Отдайте лес людям, им дома топить нечем. Власть вместе с лесхозами уже давно должна была собраться и решить этот вопрос", - возмущен депутат Законодательного Собрания Приморского края Валентин Дубинин.

По словам руководителя лесной программы амурского филиала WWF России Дениса Смирнова, такие оплошности возникают из-за спешки. "Процедура передачи древесины в собственность государства не отработана до сих пор. Если неорганизованное государство позволяет людям воровать, то очень сложно ждать от них честности", - уточнил он.

О нечистых на руку говорит и руководитель Бюро региональных общественных компаний Анатолий Лебедев (аудитор международной организации Rainforest Alliance). "Вырубки лесов разрешаются определенными документами при прокладке линейных сооружений, ЛЭП, нефтепроводов через лесной фонд. Но ситуация такова, что древесина, полученная в итоге этих работ, является собственностью государства и должна передаваться в РФФИ. То есть она не может быть реализована в частные компании или как-либо еще. Но в России не редкость, когда организация-заказчик, а в данном случае "Газпром Инвест-Восток", забывает, что эта древесина не может быть собственностью ни лесозаготовительной компании-подрядчика, ни самого заказчика. Поскольку, у нас в лесозаготовительной отрасли царит полный беспредел, никто не хочет соблюдать законов. Так как на разных участках трассы работают разные фирмы, я думаю, как-то договорились заказчик и лесозаготовительная компания и этот лес благополучно продали. Как только завершится расследование, так деньги будут возвращены в бюджет. Думаю, что просто так, "на тормозах", это дело никто не спустит".

"С этим делом обязательно должна разбираться прокуратура. Начальник департамента лесного хозяйства уже был оштрафован за такие действия, я думаю, что это все неслучайно. Куда-то лес пропадает, с рыбой та же ситуация. В любом случае, наверняка, на сторону какие-то откаты идут, и это почему-то покрывается. Если мы не нашли лес, значит, кто-то его нашел до нас", - заметил Анатолий Долгачев, депутат городской думы Владивостока, член КПРФ.

Между тем, многие эксперты выразили уверенность в том, что виновные в "пропаже" практически 90% вырубленного леса отделаются только штрафом, а "посадок", о которых в свое время говорил глава российского правительства Владимир Путин, к сожалению, участникам "лесного" скандала удастся избежать.


http://primamedia.ru/news/25.01.2011/145100/oao-quot-gazprom-quot-dolzhen-do-kontsa-yanvarya-nayti-drevesinu-poteryannuyu-na.html<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.02.11 09:17. Заголовок: Призрак большого П б..


Призрак большого П бродит по объектам саммита АТЭС


 цитата:
Строителям объектов АТЭС мешает все
И погода, и законы

Практически по всем главным объектам саммита АТЭС строители не укладываются в график. Тяжелый разговор, периодически переходящий на крик, состоялся об этом на совещании, которое провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александр ПОЛЕЩУК.



http://community.livejournal.com/vladivostok/2854374.html<\/u><\/a>


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


Зарегистрирован: 29.01.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.11 17:11. Заголовок: Интересное кино... ..


Интересное кино...

http://www.lifenews.ru/video/1973<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.11 09:01. Заголовок: Строители ДВФУ во Вл..



 цитата:
Строители ДВФУ во Владивостоке возмущены условиями, в которых приходится жить и работать

Людям не выплачивают зарплату, предоставляют 18 жилых "квадратов" на десятерых и периодически отказываются даже кормить

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля, PrimaMedia. Строители Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке возмущены условиями, в которых им приходится жить и работать. Работягам из Омска почти месяц не выплачивают зарплату и периодически отказываются кормить, сообщил корр. РИА PrimaMedia по телефону один из строителей-отделочников гостиничного комплекса, где в 2012 году разместят гостей и участников саммита АТЭС.

"Сегодня около десяти утра перед нами закрыли двери столовой и сказали, что кормить нас нечем, - говорит строитель. – В районе 14.00-15.00 начали потихоньку что-то давать, но что будет дальше, мы не знаем. Хорошо, если этот случай окажется единичным".

Кроме этого, он рассказал, что строителям почти месяц не платят зарплату. Более того, с рабочими не заключили трудовых договоров или каких-либо других официальных документов.

"Мы приехали из Омска, нас таких примерно 55 человек. Обещали, что трудовой договор с нами подпишут, как только мы приедем на Русский. На деле же, все пошло по другому "сценарию". Работы мы выполняем, а вот начальство, как только подошло время выплачивать заработную плату, начальство и другие уполномоченные лица исчезли. Кто-то уехал, кто-то не отвечает на звонки. Вот и сидим, не зная, куда и к кому идти. Обещали зарплату до 50 тысяч рублей, а получили шиш, да еще и без масла ".

Представитель возмущенного коллектива отделочников посетовал на то, что задолженность составляет порядка 20 дней.

Помимо задержки с зарплатой и проблем с питанием, строитель пожаловался на жуткие условия, в которых рабочим приходится жить. В общежитии, где они ютятся, на десять человек выделена одна комната примерно 18 кв.м. Из мебели – кровати, 5 тумбочек, шкаф и стол.

"От безысходности мы уже на все готовы, - говорит отделочник. - Вплоть до самых серьезных мер и физического насилия".

Стоит добавить, что это уже не первый случай недовольства строителей условиями работы. Ранее люди уже жаловались на невыплату зарплаты и нечеловеческие условия, в которых приходится жить. Более того, строители из Китая даже устроили бунт, отказываясь работать за "спасибо". А после того, как в ноябре 2010 года строители пригрозили объявить голодовку, отчаявшись добиться справедливости другим путем, стройкой заинтересовалась прокуратура.


click here<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.11 09:03. Заголовок: Виктор Басаргин пров..



 цитата:
Виктор Басаргин провел совещание с представителями научного сообщества по вопросам АТЭС

Эксперты отметили необходимость усилить контроль над объектами строительства из-за увеличения темпов
ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, PrimaMedia. Глава Минрегиона Виктор Басаргин провел рабочее совещание с представителями научного сообщества по вопросам АТЭС. Эксперты отметили необходимость усилить контроль над объектами строительства из-за увеличения темпов, РИА PrimaMedia в пресс-службе Министерства регионального развития РФ.

7 февраля 2011 года в Минрегионе России состоялась встреча Министра регионального развития Российской Федерации Виктора Басаргина с представителями научного сообщества, на которой обсуждались результаты проведенного анализа хода реализации мероприятий подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В течение 2010 года группой экспертов, состоящей из более чем 40 руководящих сотрудников ведущих высших учебных заведений страны, под руководством заведующего кафедрой "Проблемы управления" Московского физико-технического института, вице-президента Российской ассоциации управления проектами, академика Российской академии естественных наук Владимира Николаевича Буркова проводилось обследование строительства системных объектов саммита АТЭС 2012 года в г. Владивостоке.

Экспертами отмечен высокий научно-технический уровень используемых при строительстве проектных и технологических решений, а также тот факт, что качество возводимых объектов в основном соответствуют действующим на территории Российской Федерации нормам.

В то же время, принимая во внимание сжаты сроки реализации мероприятий по возведению объектов саммита АТЭС 2012 года в г. Владивостоке, экспертами отмечена необходимость усиления контроля за строительством в связи с увеличением темпов строительства. На совещании было также отмечено, что, в целом, сроки строительства соблюдаются.

По результатам совещания Министром даны необходимые поручения государственным заказчикам вышеназванной подпрограммы и соответствующим подразделениям Министерства регионального развития РФ.



click here<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


Зарегистрирован: 15.02.10
Откуда: Россия, Хабаровский край
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.11 10:17. Заголовок: maru пишет: Кроме э..


maru пишет:

 цитата:
Кроме этого, он рассказал, что строителям почти месяц не платят зарплату. Более того, с рабочими не заключили трудовых договоров или каких-либо других официальных документов.


о.Русский, это о.Русский. Там и матросы с голоду помирали. Главное заманить - сам не выберешься, и ты бесправный раб.
Но вообще-то они думали, куда едут без договоров и подъемных?

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.11 10:53. Заголовок: maru пишет: Призрак..


maru пишет:

 цитата:
Призрак большого П бродит по объектам саммита АТЭС


Сегодня разговаривал с Заказчиком (Хабаровская фирма)
Я ему: у Вас там все сурьёзно на ДВ , по пацански... Даркин рулит..
Он:Там изза АТЭС ваще что то не понятное..Мэр Владика сбежал,куда то в Тайланд,деньги со стройки АТЭС разворовали...
Даркин продает свое имущество...что б прикрыть кражи на мосту на остров Русский..
вобщем...точно призрак большого П ..ходит по ДВ..

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
постоянный участник


Зарегистрирован: 31.12.09
Откуда: Россия, Хитроград-Биробиджан
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.11 14:05. Заголовок: Сергей из Сибири пиш..


Сергей из Сибири пишет:

 цитата:
вобщем...точно призрак большого П ..ходит по ДВ..



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
постоянный участник


Зарегистрирован: 31.12.09
Откуда: Россия, Хитроград-Биробиджан
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.11 14:06. Заголовок: Сергей из Сибири пиш..


Сергей из Сибири пишет:

 цитата:
по пацански

по ПОЦанске

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


Зарегистрирован: 01.02.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.11 15:18. Заголовок: «Бесправие китайцев,..


«Бесправие китайцев, вьетнамцев, узбеков на строках Саммита АТЭС просто ужасает — их здесь держат хуже, чем собак…» (ВИДЕО)
Найдите несколько отличий строек федерального значения на острове Русский от лагерного режима


Шокирующее видео драки десятков китайских рабочих с охранниками на стройке федуниверситета в бухте Аякс острова Русского так прокомментировал депутат Думы Владивостока Дмитрий Новиков:

— После того как видео было показано по телевидению, на нас вышли представители правоохранительных органов, занимающихся проверкой по этому делу. На видео отчетливо видно, как избивают рабочих спецсредствами, в частности дубинками. Удары наносились по голове и телу. Такое жестокое обращение со стороны людей, охраняющих строящиеся объекты, недопустимо.

Дмитрий Новиков сообщил также, что ситуация с конфликтом, который произошел 4 января, уже обрастает слухами. Есть информация, что данным ЧП заинтересовался МИД Китая, что, вполне естественно.

А на днях мне удалось взять короткое телефонное интервью у автора видео, стремительно «разбежавшегося» по интернету. Обычный рабочий, назовем его Василием, не только согласился пообщаться, но и пообещал, если его «вычислят» и уволят, разместить в Сети другие скандальные видеосъемки.

— В Сети много версий причины драки и избиения китайцев…

— Охрана бьет строителей по поводу и без… Трудно сообразить и понять, за что конкретно и когда чоповцы лупили работяг. Бесправие китайцев, вьетнамцев, узбеков на строках Саммита просто ужасает — их здесь держат хуже, чем собак! Многие гастарбайтеры находятся под двойным прессом — их лупят еще и бригадиры из своих.

4 января китайцы, видимо, хотели пронести на объект спиртное, чтобы отметить свой Новый год. Охранники «вычислили» водку под спецовками и начали ее отнимать — им же тоже выпить хочется, особенно на халяву. Один из китайцев вырвался с проходной на объект с водкой — его кинулись догонять двое, кажется, охранников. Но на площадке перед общежитием их встретила камнями группа обиженных ими ранее строителей.

— Руководство стройки заявило, что в драке пострадали и рабочие, и охранники. Но никто якобы не ушел на больничный…

— Охранникам-то с чего болеть? С похмелья? Они заявления о травмах написали, чтобы избежать обвинений в превышении полномочий… А китайцам болеть невыгодно — останутся без зарплаты.

— Как вы думаете: будут ли у снятого вами инцидента последствия?

— А как же… Вся стройка гудит — после появления видео драки на московских интернет-каналах иностранные пацаны реально поняли, что в России тоже есть закон и порядок. Теперь они активнее требуют уважения их прав на нормальный труд, отдых, возможность выхода за ограду… А чоповцам хозяева все же запретили махать палками в открытую. На объекты теперь ежедневно приезжают проверяющие; охрана заметно присмирела, больше лазит по периметру, чем по карманам азиатов. Ну а у меня все больше поводов сидеть и не высовываться до окончания контракта. А то и мне по башке дубинкой может прилететь…

http://www.novayagazeta.ru/data/2011/014/51.html

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


Зарегистрирован: 29.01.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.11 18:41. Заголовок: Неужто это про эт..

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.11 11:41. Заголовок: Как обманывают строи..


Как обманывают строителей на стройках саммита АТЭС

На днях популярные приморские интернет-издания опубликовали показательный репортаж о строительных буднях острова Русского. На фото — счастливый рабочий-«интернационал», чистенькие общежития, добротная кухня, качественные медуслуги, а главное — корпуса будущего ДВФУ, неудержимо стремящиеся в небо… Реакция интернет-сообщества на всю эту красоту была, скажем мягко, неадекватной: народ наотрез отказывается верить «своим глазам», хулит репортаж, ссылаясь на собственный опыт: процветающее на стройке «кидалово», скотское отношение к рабсиле, убогость харча и т. п. И тут хоть тресни: при всем старании «пиарщиков» за три года своей прописки на острове «судьбоносная» для Приморья стройка всенародной любви так и не снискала, пишет Марина Лобода (ТОК).
Вопрос: почему?

Как это делается

— Вот посчитаем, — Сергей, руководитель ООО «Фастра», выводит столбиком цифры, — скала девятой категории, вообще-то, ее надо взрывать, на ней пика гидромолота за два дня стирается, но мы работаем. Что получается: час гидромолота стоит 2 000 рублей, кроме него работают экскаватор — 1 500 рублей в час, бульдозер — от 2 000 рублей в час, самосвал — 1 000 рублей в час, в общей сложности не меньше 50 тысяч рублей выходит за 10 кубометров тяжелой скалы. А что в результате имеем: нам выставляют расценки по 270 рублей (!) за кубометр, это 2 700 рублей за смену – на всю ораву и технику. Приезжают представители генподрядчика — я начинаю ругаться: мы за свои деньги провели изыскательные работы, есть документ ДальНИИСа. В нем сказано, что скала тяжелая, за 270 рублей ее точно не снять… Генподрядчик в ответ: мы тебе завтра привезем пачку таких «изысканий», в них будет написано, что на острове Русском вообще скал нет, сплошной песок — вот и весь разговор, — делится тонкостями строительного дела Сергей. — Я всё-таки додавил их, мы получили по триста рублей за куб — при этом себе подрядчик «закрыл» работы по максимуму — 1 250 рублей за куб. Вот и считайте: процент «навара» — более 400 процентов! Закончив считать, строитель добавил: со стройки ООО « Фастра» ушла с убытком 2 278 600 рублей, фирме просто не заплатили.

Разговорившийся с нами строитель не первый, кто рисует такие схемы «освоения» государственных средств на стройках саммита. В редакцию VestiRegion (и не только) не раз обращались «беженцы» с острова Русского, жаловались на унизительно жалкие для амбициозного госпроекта расценки. «Эксплуатация в чистом виде, мы фактически за похлебку пашем» — сетовали узбеки, вологодцы, псковичи и земляки уссурийцы. Примерно такую же бухгалтерию выкладывают и руководители ряда приморских фирм, погоревших на «стройке века». Но, в отличие от работяг, они наотрез отказываются говорить «под запись»: «Нам здесь жить…еще» — и опасливо озираются.

Руководителю ООО «Промлэк» терять уже нечего, после двух месяцев работы на Русском его фирма разорена. Павел вздыхает: «И дернул же меня черт, ведь нормально до этой стройки работал: дворцов не нажил, но квартиру под ипотеку смог купить. А сейчас в суде тяжба с банком, меня с женой и двумя детьми выселяют на улицу — просрочил выплату по ипотеке, просто нечем платить, — сокрушается Павел. — А я, между прочим, «царев указ» выполнял, обещали ведь: эта стройка поднимет Приморье «с колен», весь местный бизнес на госпроекте будет «цвести и пахнуть»… А в результате — один «головняк».

Головняк

«Головняк» строительной фирмы «весит» почти восемь миллионов рублей, на столько компанию «наказали» на острове Русском. В масштабах проекта сумма смешная, но для бизнеса Павла — убийственная.

ООО «Промлэк» на рынке работает с 2007 года, с репутацией всё нормально. Когда в Приморье протрубили мега-строительство, решили внести свою лепту. Алгоритм был понятен: заказчик — государство (Росстрой), генеральный подрядчик — «Крокус» (он всё организовывает), в субподрядчиках числится московская фирма «Интерстрой-М», у нее в свою очередь значится субподрядчиком ООО СК «Моноблок» (то ли московская фирма, то ли местный ее отросток) — примерно так. Последняя набирает рабочую силу, с ней Павел и заключил договор на разработку котлована под корпус № 20, бок о бок работала еще пара фирм из Владивостока и Уссурийска.

— Пришли «на объект» — лесная поляна, раскорчевали, приступили к вскрыше грунта, — рассказывает Павел о трудах «на благо». — Площадь большая, сроки ограничены, только у меня работало 20 самосвалов (у соседей 60 и 15), экскаваторов — 5, бульдозеров — 4 — всего на участке более сотни единиц техники было. Вскоре случился аврал, в ноябре (2009 г.) ждали приезда Владимира Путина, нужно было фактически полсопки снести и залить бетон под основание одного корпуса. Вот и прикиньте: «на всё про всё» мы получили предоплату 500 тысяч рублей, это притом что только на топливо для всей этой техники уходило по 300 тысяч рублей в день… А ведь помимо техники работают люди, которых надо кормить (два раза в день минимум), которым надо платить зарплату, — штат у нас был шестьдесят человек».

— В общем, чем больше мы работали, тем больше увязали: росли долги не только нам, но и мы наращивали задолженность партнерам, чью технику привлекли по договорам, — сокрушается строитель. — Продержались два месяца, 12 ноября прекратили работу, была надежда, что перед приездом премьера нам закроют долги — как же!

Все обращения строителей к вышестоящему генподрядчику не принесли результата, там отвечали, что «Моноблоку» всё перечислено, а в его «хозяйственную деятельность» «Крокус» не вмешивается — нет рычагов. В конечном итоге, без денег остался не только Павел, но все три компании, работавшие на объекте: один на всё плюнул и уехал к себе в Уссурийск, другой сумел «отбить» половину долга и тоже «плюнул» — Павел пошел судиться.

Фемида

В Приморский арбитраж Павел пришел с толстенной пачкой бумаг и справок, подтверждающих проделанную на стройке работу. Суд все представленное изучил и установил: согласно документам, истец оказал услуги в срок и надлежащего качества (доказательств того, что услуги истцом не выполнены, либо выполнены не в полном объеме, суду не представлено), однако СК «Моноблок» работы не оплатил. Ответчик счел, что имеет на это право: обязанность по оплате 7 961 000 рублей не возникла на том основании, что представленные акты подписаны… с помощью факсимиле, а не собственноручной подписью уполномоченного лица. То есть фактически весь двухмесячный труд «Промлэка» уходил натурально «коту под хвост».

Павел в суде подтвердил: все акты и справки были переданы на сверку в бухгалтерию «Моноблока», там их и «проштамповали» (то есть заверили). К факсимиле вместо росписи он тогда отнесся вполне нормально: проверить и завизировать всю кипу бумаг одному человеку просто нереально. Но кто ж знал, что проведенная «сверка» обернется такой «комбинацией»…

Приморский суд отклонил аргумент «Моноблока», поскольку сам факт оказания услуг ответчик не оспаривает, заявлений о фальсификации документов не сделал, не отрицает и наличие в конторе факсимиле. К тому же присутствие на каждом листе печати компании (натуральной) подтверждает «волю ответчика на подписание указанных документов». Так что факсимиле (вместо подписи) вовсе не освобождает ответчика от обязанности расплачиваться, постановил суд. Решением от 07.07.2010 с СК «Моноблок» было взыскано в пользу истца 7 795 000 рублей. Павел было вздохнул с облегчением, но…

Была апелляция, и был суд высшей инстанции — Пятый арбитражный. Там решили, что Павел не прав, заверенные факсимиле документы «являются ненадлежащими доказательствами» и всё такое. Ту же позицию занял и «наивысший» хабаровский арбитраж, подтвердивший отмену решения суда первой инстанции ввиду «недоказанности факта оказания услуг». Еще и навесили на горе-истца все судебные расходы — 62 805 рублей.

— Я теперь понимаю: это в чистом виде мошенничество, ведь люди прекрасно знали, что делают, когда заверяли все наши акты штампиком с росписью, — горюет строитель. — Они ведь не утверждают, что мы документы подделали и что мы тайно выкрали их печать, значит, всё изначально именно так и было задумано? Что теперь делать, не знаю, люди сведущие говорят: плюнь, у них там всё «схвачено и проплачено». Я в чем прокололся: думал, если самый важный проект Москва доверила уважаемой фирме «Крокус», то не может же быть, чтобы «государевы планы» на местности он выберет, мягко выражаясь, сомнительного подрядчика?!

Нехорошая контора

На острове Русском всё именно так и выглядит: есть «хороший следователь» в лице «белого и пушистого» генподрядчика, и есть «плохой следак» — ООО СК «Моноблок», почти все скандалы на «стройке века» связаны именно с этой фирмой. Ноябрь 2010 г. — приморские прорабы подняли шум в СМИ: расценки на острове «ниже плинтуса», СК «Моноблок» не выплачивает зарплату, люди работают «за миску похлебки», спецодежду и инструмент не выдают.

Чуть раньше (сентябрь 2010 г.) — более 200 китайских рабочих устроили бунт, разобидевшись на ту же компанию, факт нарушения трудовых прав подтвердила прокуратура, против начальника местной конторы, г-на Араз Аликсандер оглы Гусейнова, возбуждено дело об административном правонарушении, причем не первом.

Ранее проведена проверка прокуратуры ПК и Гострудинспекции по факту невыплаты 164 тысяч рублей пятерым хабаровчанам-строителям, всё подтвердилось: зарплата не выплачивалась ввиду непоступления денег от ООО СК «Моноблок».

Январь 2011 г. — в Арбитражный суд ПК поступил иск ООО «Компромисс» о взыскании с СК «Моноблок» 1 462 461 рубля «неосновательного обогащения»…

Почему именно эта скандальная фирма пользуется у генподрядчика неограниченным доверием, почему именно «Моноблоку» доверяется «освоение» гигантских бюджетных средств и почему, наконец, славный Крокус ничуть не печется о своей репутации – все это для публики остается загадкой.

— В строительстве я с 1993 года, но с такой ситуацией сталкиваюсь впервые, — признается еще один местный предприниматель, «погоревший» на стройке университета (и пожелавший остаться не названным).

— Схема всё та же: нам закрывают наряды по 270 рублей, «Моноблок» себе закрывает ту же работу уже по 360 рублей, а наверху «рисуют» по максимуму, более тысячи, — подтверждает наш аноним выкладки строителя Павла. — Это такая пирамида-прачечная, где наверху отчитываются строго «по смете» (Степашин ведь «перерасхода» не обнаруживает), а в самом низу пашут рабы «за три рубля», а то и «задаром». То есть государство дает десятку, а строим реально на трешку, — разводит руками специалист. Только и результат таким же будет — «на трешку», считает строитель с двадцатилетним стажем.

Против лома нет приёма?

В основном приморские фирмы уходят со строек на Русском по-тихому: считают, «шуметь» — себе дороже выйдет. При этом в профессиональной «тусовке» рассказывают: «кидают» на Русском не только мелких предпринимателей, но и солидные фирмы, дружественные администрации края. Так, по слухам, произошло с одной уважаемой транспортной компанией, однако попытка решить вопрос с применением местного административного «рычага» завершилась провалом, в «белом доме» раздался звонок из Москвы: вам там что, плохо сидится, чего к строителям по пустякам цепляетесь?

Примерно тем же заканчиваются и попытки решать конфликты (а их немало) «законопослушно», посредством обращения в компетентные органы. Всю удаль местных правоохранников пресекает один телефонный звонок из столицы: вам что, надоели погоны? И подобные «всхлипы» раздаются из всех федеральных контор: из миграционной службы, прокуратуры, милиции, от санитаров, трудовиков, экологов …и далее по списку. Призванные контролировать и надзирать за идущим строительством, они нередко умеряют свой «пыл» по прямому указанию из столицы. Примерно так осадили приморских УБЭПовцев, когда опера выявили один из каналов хищения денег со строек университета. Якобы были известны все «имена-пароли-явки», схемы увода и даже счета в банках, но… оперативные данные пошли «коту под хвост» после «высокопоставленного» звонка непосредственно начальнику УВД Николаеву. За достоверность всех слухов ручаться не будем, скажем одно: они есть, и они всерьез тревожат общественность (не только профессиональную). Есть и скандальные фирмы, которые эти слухи активно питают, обманывая работяг и добросовестных предпринимателей. И есть эксперты, которые подтверждают: дыма без огня не бывает.

— Куда мы только не обращались в поисках правды: к генеральному прокурору, в ФСБ, к президенту, премьеру, — перечисляет строитель Павел. — Ничего не меняется, все обращения возвращаются вниз – подозреваю, всё это одна компания. Нам юристы в одной «компетентной» конторе так и сказали: правда за вами, но вы ничего не добьетесь — это система. Вот в этом и «безнадега» — ВСЕ знают, что происходит на самом деле! Я одного только не пойму, ведь когда стройка закончится, и, не дай бог, там что-то завалится с кого спрашивать будем? Ведь никакого «моноблока-подрядчика» уже в помине не будет, да и главных «прорабов» будет уже не сыскать.

click here<\/u><\/a>

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


Зарегистрирован: 01.02.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.11 11:56. Заголовок: maru пишет: — Куда ..


maru пишет:

 цитата:
— Куда мы только не обращались в поисках правды: к генеральному прокурору, в ФСБ, к президенту, премьеру, — перечисляет строитель Павел. — Ничего не меняется, все обращения возвращаются вниз – подозреваю, всё это одна компания. Нам юристы в одной «компетентной» конторе так и сказали: правда за вами, но вы ничего не добьетесь — это система. Вот в этом и «безнадега» — ВСЕ знают, что происходит на самом деле! Я одного только не пойму, ведь когда стройка закончится, и, не дай бог, там что-то завалится с кого спрашивать будем? Ведь никакого «моноблока-подрядчика» уже в помине не будет, да и главных «прорабов» будет уже не сыскать.



жуть какая.
А впереди еще Сочи и ЧМ.

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.11 12:16. Заголовок: Tess пишет: жуть ка..


Tess пишет:

 цитата:
жуть какая.


от себя могу добавить по этой стройке следующее ...
1. Была встреча с гонцами, электрики,до начала работ они приглашали местные компании на встречу, мол , есть работа..
Посмотрел проект, сметы, потом по визитке пробил почтовыя ящик, фирма оказалась молодая, всего за 2 месяца до нашей встречи зарегистрирована по Ивановской области. Представители били себя в грудь что они работают с Крокусом давно....
Плавно ушел от продолжения дальнейших разговоров..
2.по ОПС пришел, посмотрел, их интересует только моя бригада, мне проценты с людей, не понравилось...




Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
постоянный участник


Зарегистрирован: 28.12.09
Откуда: Волжский
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.11 13:23. Заголовок: процветающее на стр..



 цитата:
процветающее на стройке «кидалово», скотское отношение к рабсиле, убогость харча и т. п.


И это на стройке которая находится под патронажем правительства и на виду общественности. Что тогда говорить о простых буднях. "Кидалово" для многих стало смыслом работы и жизни. Могу привести не менее 5 подобных компаний. все это происходит потому, что они чувствуют свою безнаказанность. Но это разврат, который опять же выгоден, но только не нам, рядовым исполнителям которые находятся в нижней части пирамиды. Конкретно это микро и малый бизнес самый беззащитный класс.

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


Зарегистрирован: 29.01.10
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.11 21:19. Заголовок: А вы думаете в М..


А вы думаете в Москве что ли лучше????
Был субчиком на санно-бобслейной трассе "Парамоново", впервые построенной в России в преддверии Сочи, у нас, в Дмитровском районе Московской области...
Когда нужно было обеспечить политическую, от ЕР, закладку капсулы с посланием к потомкам в фундаментную плиту и это должен был сделать ВВП, получил аванс на счет, не получив даже на руки оформленного договора...
Обеспечил гидроизоляцию фундаментной плиты через 2 дня после получения аванса...успел в срок, оправдал доверие..
Закладку капсулы транслировали все каналы ТВ.
Деньги за работу вышеб только через арбитраж...
Через год пришло время сдавать бобслей в эксплуатацию..
Но во время от строительства фундамента, до возведения кровли, Е.В. Басин, как НАЧАЛЬНИК генерального подрядчика, по инициативе местной администрации за многие прегрешения Гены взял его и поменял.
Новый Гена по той-же схеме проавансировал кровельные работы перед экстренным вводом объекта в эксплуатацию...
Ленточку санно-бобслейной трассы перерезал уже ДАМ... ТВ об этом факте трубило неделю...
Сегодня утром, кстати, по телеку увидел репортаж, что траектория трассы, мягко говоря, оставляет желать лучшего
Новый Гена задолжал всего-лишь 100 тыр... Опять-таки отсудил в арбитраже....

Но у старого Гены, переехавшего на другую стройплощадку, возникла потребность в феврале отчитаться за выполнение кровельных работ на 5 корпусе Особой Экономической зоны "Дубна"!
Больших дураков, чем я, не нашлось, и мы, ЗАО "Поликром" подписались на эту работу в декабре, получив аванс 30% ...
За неимением строительной готовности приступили к работам в марте, а в апреле не получив оплаты за выполненные работы, "закрыли внешний контур для проведения отделочных работ" - 92% от сметы, и ушли со стройки с оформлением КС-2, КС-3 и актов выполнения скрытых работ...
Прошли арбитраж, аппеляцию, федеральный кассационный суд.. Зубами и нахальством выгрыз 82% сметы...Остальное повисло, поскольку оба этих басинских Гены ушли в банкротство... Но их начальник, несмотря на их банкротство нашел им работу на Дальнем Востоке!!!!

Тем, кто захочет документально проверить или опровергнуть сии вирши советую для экономии времени обращаться за первоисточниками ко мне лично! Все координаты в разделе "представляем свои фирмы"


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
moderator


Зарегистрирован: 26.12.09
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.11 23:27. Заголовок: да уж не завидую, но..


да уж не завидую, но молодца!
я сам также по двум арбитражам в пролете, хоть и отсудил вчистую в первой инстанции, иполнительные производства давно заведены...
имхо, такой бардак надо расписать в блоге, пусть сообщество созерцает со сслылками на №№ арбитр. дел, они сейчас в свободном доступе в базеhttp://kad.arbitr.ru/ и на видео с разрезанием ленточек
а то по ТВ все красиво... пусть видет обратную сторону медали

Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.02.11 16:29. Заголовок: Реконструкция дороги..


Реконструкция дороги Санаторная - Золотой Рог ведется с отставанием от намеченного графика
22 февраля 2011 15:11

В рамках реконструкции автомагистрали общегородского значения от станции Санаторная до мостового перехода через бухту Золотой Рог продолжаются работы по замене мостовых конструкций в районе Второй Речки.

Как сообщили в управлении содержания жилфонда и городских территорий администрации Владивостока, в настоящий момент закончены буровые работы, залиты все 12 бетонных опор, а также установлены 13 пролётных строений моста.

Стоит отметить, что на данном объекте произошло отставание от намеченного графика производства работ, причина - некачественно проведённые инженерно-геологические изыскания, из-за чего перед строителями возникла необходимость существенно увеличить глубину скважин. Кроме того, разработчиками проекта - Омским институтом (ООО "НТПИ ТИ") - не был предусмотрен вынос инженерных сетей (водовода). На сегодняшний день все недочёты проектировщиками устранены, работы по возведению мостового сооружения продолжаются в круглосуточном режиме.

Ориентировочно подрядчик приступит к реконструкции второй половины моста в апреле 2011 года, окончание работ по реконструкции моста через Вторую Речку планируется на июнь 2011 года. Жители города будут заблаговременно оповещены обо всех изменениях в схеме дорожного движения автотранспорта.

ссылка тут<\/u><\/a>



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.02.11 11:09. Заголовок: Генпрокуратура РФ вы..


Генпрокуратура РФ выявила множество нарушений на объектах саммита АТЭС

 цитата:
Как заявил 27 января на совещании при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе «О ходе подготовки объектов для проведения саммита АТЭС-2012 в городе Владивостоке» заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, выявленные прокуратурой в 2010 года на объектах саммита АТЭС проблемы значительно серьезней, чем были в 2009 году.

По его словам, «спектр нарушений очень широк: законность расходования средств и размещения заказов, нарушение налогового законодательства, соблюдение требований градостроительного, природоохранного, трудового законодательства, недостаточность госконтроля, нарушение прав предпринимателей и так далее».

Юрий Гулягин особо призвал всех подрядчиков в 2011 следить за выполнением антитеррористического законодательства, обеспечением безопасности людей.

Как отметил заместитель генерального прокурора, нарушение трудового законодательства обнаружено почти у всех подрядчиков объектов саммита:

«У всех наших подрядчиков отсутствуют локальные правовых акты, регулирующие правила внутреннего трудового распорядка, не определена штатная численность, не оформляются трудовые отношения, отсутствуют приказы о приеме на работу, не выдаются работникам трудовые книжки и копии трудовых договоров, сроки выплаты зарплаты, не проводятся инструктажи по охране труда, не выдаются расчетные листы, не выплачитваются расчетные суммы при увольнении, работники не обеспечиваются спецодеждой. Это далеко не полный перечень, которые мы выявили на объектах саммита в 2010 году, - рассказал Юрий Гулягин. - Самая главная проблема – безусловно, невыплата заработной платы. Зарплата рабочего – святое дело! В 2009 у нас было всего 3 протокола составлено о привлечении к ответственности за невыплату зарплаты, в 2010 уже 32 протокола. Прогрессия какая! Это получается, что в этом году должно быть 300, да? Не забывайте, что совсем недавно изменилось уголовное законодательство в части невыплаты зарплаты и оно было значительно ужесточено».



http://a-s-p.org/bolshie_strojki/Genprokyratyra_vyyavila_narusheniya_na_obektah_sam


Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
администратор


Зарегистрирован: 02.02.10
Откуда: Владивосток
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.11 09:31. Заголовок: Скандальная компания..


Скандальная компания отстранена от строительства ДВФУ
источник<\/u><\/a>

 цитата:
Логическое завершение получили вызвавшие большой общественный резонанс случаи невыплат заработной платы строителям университета.

Генеральный подрядчик строительства ДВФУ ЗАО «Крокус» провел проверку деятельности ООО «Строительная компания «Моноблок», замешанную в ряде зарплатных скандалов, а также нелицеприятных инцидентах при взаимодействии с субподрядчиками. Среди них акция протеста 249 китайских граждан, работавших на строительстве университета, в сентябре уходящего года; угроза голодовки со стороны четырех хабаровских рабочих, доведенных до отчаяния сложившейся ситуацией; и невыплата заработной платы рабочим компании «Агрострой», получившим за свой двухмесячный труд по три тысячи рублей на человека.

Как сообщила РИА «Дейта» пресс-секретарь Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» Екатерина ЧЕРНЕНКО, ранее проверки в отношении ООО «Строительная компания «Моноблок» проводились органами прокуратуры края совместно с Государственной инспекцией труда в Приморском крае. В частности, по факту «отказа иностранных граждан - работников ООО «Строительная компания «Моноблок» от исполнения трудовой функции» было установлено, что работодателем допущено нарушение срока выплаты заработной платы работникам на 18 дней. Кроме того, рабочим не выдавались расчетные листки. По указанным нарушениям 14 сентября прокурором Фрунзенского района г.Владивостока в отношении генерального директора ООО «Строительная компания «Моноблок» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о труде).

В связи с другой ситуацией - невыплатой заработной платы размере 164 тыс.рублей пятерым жителям Хабаровского края, в ноябре по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина органами прокуратуры Приморского края совместно со специалистами Государственной инспекции труда также была проведена проверка. Факты нарушения трудовых прав работников подтвердились: заработная плата компанией «Стандарт ДВ» не выплачивалась ввиду непоступления денежных средств за выполненные работы от субподрядчика ООО "Строительная компания "Моноблок".

Отметим, что в вышеописанных ситуациях зарплата выплачивалась рабочим по факту вмешательства генерального подрядчика в отношения субподрядной организации с ее персоналом. Не имеющий возможности вмешиваться в юридические взаимоотношения субподрядной компании с нанятыми ею рабочими, генеральный подрядчик все же имел полномочия задать вопрос, на что потрачены средства, выплаченные субподрядчику, включающие в себя и расходы на питание, содержание и зарплаты персоналу. В течение, как правило, суток после такой постановки вопроса субподрядчик находил средства на оплату рабочим.

Считая недопустимым влияние данных инцидентов на репутацию как компании-генподрядчика, так и всего строительства важного государственного объекта, Дальневосточный филиал ЗАО «Крокус» провел полную проверку деятельности ООО «СК «Моноблок» на строительстве ДВФУ.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- не сдана исполнительная документация по выполненным работам, профинансированным генеральным подрядчиком авансовыми платежами;

- систематические нарушения в производстве строительно-монтажных работ;

- регулярные нарушения техники безопасности данным субподрядчиком;

- халатность в организации быта и питания собственного персонала.

К сожалению, невыплаты заработной платы свои рабочим и махинации с субподрядными организациями для компании «Моноблок» переросли в опасную тенденцию, - комментирует ситуацию заместитель директора Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус» Ярослав Воскресенский. – По этой причине нами была проведена проверка данного подрядчика, показавшая вопиющие результаты. Результатом самой проверки стало решение генерального подрядчика отстранить ООО «Строительная компания «Моноблок» от работ на объекте ДВФУ. Кроме того, Дальневосточный филиал ЗАО «Крокус» ужесточает требования к подрядчикам, и впредь любая субподрядная организация будет находиться под нашим пристальным контролем, что не позволит ей злоупотреблять статусом субподрядчика строительства ДВФУ.

Государственный заказчик строительства ДВФУ Дальневосточная дирекция Минрегиона по результатам проверки аннулировал аккредитацию ООО «СК «Моноблок» на строительство объекта саммита АТЭС-2012. На данный момент ЗАО «Крокус» заканчивает юридические формальности по расторжению договора с ООО «СК «Моноблок». Отметим, что компаниям, работающим в данный момент на строительстве ДВФУ, задолженность со стороны ООО «СК «Моноблок» будет компенсирована генеральным подрядчиком строительства университета ЗАО «Крокус».



Спасибо: 0 
Профиль Цитата Ответить
Ответов - 272 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 7
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет



Locations of visitors to this page